Геодезия
МУП «АПБ» г.Брянска » Геодезия » Договор на выполнение работ фокинский и володарский
Договор № 10/Еидт
на выполнение работ
г. Брянск «30» января 2023 г.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, действующий от имени и в интересах городского округа город Брянск, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Курашова Александра Ивановича, действующего на основании приказа комитета по ЖКХ от 01.09.2021 №25/06-103, с одной стороны, Муниципальное унитарное предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска (МУП «АПБ» г. Брянска), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице и.о. директора Мельникова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»/ «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать её результат Муниципальному заказчикув установленные настоящим Договором сроки.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу по капитальному ремонту объекта:«Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Фокинском и Володарском районах г. Брянск», в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий утвержденным Постановлением от 24.12.2018 № 682-п, техническим заданием на выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору)и графиком проведения инвентаризации дворовых территорий в городе Брянске(Приложение №3 к настоящему Договору) в объеме 125 дворовых территорийв рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
2.1. Срок выполнения работ:
начала выполнения работ: 01 февраля 2023
окончание выполнения работ: 20 ноября 2023 г.
2.2. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.
III. Производство работ.
3.1. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
3.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте и координирует работу субподрядных организаций (в случае их привлечения).
3.3. Работа считается выполненной после подписания Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи паспортов благоустройства территорий по каждой дворовой территории, согласованные сглавами районных администраций, представителями управляющей компании, председателем и заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, а также паспорт благоустройства территории городского округа город Брянск.
3.5. Спорные вопросы между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком решаются путем переговоров.
IV. Цена Договора.
4.1. Цена настоящего Договора твердая и составляет (руб., 00 коп.) руб., из них НДС – не облагается, в соответствии с Протоколом коэффициента снижения(Приложение №1 к настоящему Договору).
4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
V. Права и обязанности сторон.
5.1. Права Муниципального заказчика:
5.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2. Приостановить ход реализации настоящего Договора в случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Представителем сроки, до принятия дальнейшего решения Муниципальным заказчиком.
5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
5.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии и случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять финансирование работы за счёт средств бюджета городского округа город Брянск.
5.2.2. Проводить оплату выполненных и принятых объёмов работ путём перечисления Подрядчику средств по безналичному расчету.
5.2.3. Производить расчёты с Подрядчиком с учётом выполненных и принятых объёмов работ в пределах установленной цены Договора.
5.2.4. Предъявлять претензии, применять меры ответственности, предусмотренные действующими законодательными актами, к Подрядчику, допустившему ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2.5. Своевременно осуществлять приемку выполненной Работы.
5.3. Права Подрядчика:
Подрядчик имеет право:
5.3.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков.
5.4. Обязанности Подрядчика:
Подрядчик обязан:
5.4.1 Выполнить работы в соответствии с:
- Рекомендациями Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;
- Постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;
- Постановлением Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;
- Постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.
5.4.2. Выполнить качественно, все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.3. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ в срок, установленный Актом с указанием недостатков выполненных работ.
5.4.4. Нести ответственность за качество и сроки выполнения работ, в том числе при привлечении третьего лица для выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.5. При нанесении ущерба своими действиями Муниципальному заказчику либо третьим лицам в ходе выполнения работ либо вследствие недостатков выполненных работ в полном объеме возместить нанесенный ущерб или выполнить за свой счет работы по устранению ущерба. Вид возмещения ущерба определяется по выбору лица, которому причинен вред.
5.4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Муниципального заказчика в _2_- дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в _3_- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
5.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.
5.5. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёмам и качеству работ в соответствии с требованиями и условиями Договора.
5.6 При обнаружении недостатков, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет.
6.1. Предусмотренные настоящим Договором работы осуществляются в полном соответствии с техническим заданиемна выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и графиком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий (Приложение №3 к настоящему Договору).
6.2. По завершению работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи паспортов благоустройства территорий по каждой дворовой территории, согласованные сглавами районных администраций, представителями управляющей компании, председателем и заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, а также паспорта благоустройства территории городского округа город Брянск.
6.3. Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то комиссионно составляется акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления Подрядчиком за свой счет.
6.4. Приемочная комиссия в течение 2 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ или отдельного этапа выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре в соответствии с Приложение №2 (Техническое задание на выполнения работ).
6.5. Результаты приемочной комиссии оформляются в виде Акта, содержащего предложения об устранении выявленных нарушений требований Договора с указанием срока их устранения, обязательны для исполнения Подрядчиком.
VII. Порядок расчетов.
7.1. Основанием для взаиморасчетов между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком является представленный Акт сдачи-приемки, подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, согласованный представителем районной администрации.
7.2. Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету в сумме руб. за счет средств бюджета городского округа город Брянск.
7.3. Оплата заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора производится не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, согласно ч.13.1 ст. 34 ФЗ - № 44.
IIX. Ответственность сторон.
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени) от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, Размер которого устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042):
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.:
а) 10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе: нарушение сроков исполнения, указанных в распоряжениях, предписаниях Муниципального заказчика; неприбытие Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах) которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде суммы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
8.6. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..
8.7. Штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет городского округа город Брянск, по указанным Муниципальным заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Муниципальному заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.10. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
8.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.12. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Муниципальный заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Муниципальный заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.
8.13. В случае, если Муниципальный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить муниципальному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
8.14. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
8.15. Подрядчик возмещает в полном объеме Муниципальный заказчик и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
IX. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение Договорных обязательств, в результате действия обстоятельств непреодолимой силы(которые нельзя было предвидеть и предотвратить при данных условиях): стихийные бедствия, пожары, обстоятельство общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки), запретительные меры государственных органов. К таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления, в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
X. Расторжение Договора.
10.1.a) по взаимному соглашению Сторон;
б) по решению Арбитражного суда;
в)в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ (в т.ч. с учетом норм части 2-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в том числе:
- если Подрядчик допустил просрочку срока окончания работ (любого из этапов), отраженных в пункте2.1 Договора, более чем на 10 календарных дней;
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатав установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
10.2. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора:
1) Муниципальный заказчик направляет в адрес Подрядчика с использованием почтовой связи решение об одностороннем отказе от исполнения Договора за подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика;
2) Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
XI. Порядок разрешения споров.
11.1. Споры и разногласия в связи с Договором, Стороны обязаны, до обращения с этим требованием в суд, решать путём направления другой Стороне по Договору письменных претензий, обосновывающих это требование. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 календарных дней.
11.2. Направившая претензию Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Брянской области, если требования не удовлетворено в течение 10 календарных дней со дня получения претензии.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два экземпляра – Муниципальному заказчику, один – Подрядчику. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
12.3. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, осуществленные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую его часть.
12.5. Перечень приложений к Договору.
12.5.1. Протокол согласования коэффициента снижения;
12.5.2. Техническое задание на выполнения работ;
12.5.3. График проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск.
XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
Комитет по жилищно-коммунальному | МУП «АПБ» г. Брянска Юр. адр./почт. адр. 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28 ИНН 3201002444 КПП 325701001 Наименование банка: БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г. Брянск Банковские реквизиты БИК 041501601 Р/с 40702810708000002507 К/с 30101810400000000601 ОГРН 1033265001879 Тел.: (4832) 67-56-12 |
хозяйству Брянской городской администрации | |
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 39А ИНН 3250067042/ КПП 325701001 УФК по Брянской области (Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации) л/с 03273006180 Единый казначейский счет 40102810245370000019 Казначейский счет 03231643157010002700 в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г. Брянск БИК 011501101 |
Зам. председателя ________А.И. Курашов | И.о. директора ________А.П. Мельников |
М.П. | М.П. |
Приложение № 1
к Договору №10/Еидт
от «30» января 2023 г.
на выполнение работ по объекту:
«Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск»
руб.
Цена Договора в том числе: | 249 000,00 |
▪ Стоимость работ без НДС | 249 000,00 |
| Не облагается |
Начальная (максимальная) цена договора | 350 000,00 |
Коэффициент снижения (Ксн) = цена предложенная Подрядчиком______ начальная (максимальная) цена договора | 0,71142857142 |
Ксн не подлежит корректировке в продолжении всего периода производства работ.
Муниципальный заказчик Подрядчик
Зам. председателя ________А.И. Курашов | И.о. директора _______А.П. Мельников |
М.П. | М.П. |
Приложение № 2
к Договору №10/Еидт
от «30» января 2023 г.
Техническое задание на выполнение работ
Основными целями инвентаризации является оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, в том числе формирования перечня дворовых, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, оценки их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства, составление паспортов благоустройства объектов.
2. Объем выполняемых работ: 125 дворовых территорий
3. Место выполнения работ: административные районы городского округа город Брянск.
4. Сроки выполнения работ:
начала выполнения работ: 01 февраля 2023
окончание выполнения работ: 20 ноября 2023 г.
5.Сведения о включенных (не включенных) в цену услуги расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением работ, расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными или нормативными актами.
6. Виды выполняемых работ: проведение инвентаризации и паспортизации дворовых территорий согласно приложению №3 к Договору
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ::
- Рекомендациями Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;
- Постановление Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;
- Постановление Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;
- Постановление Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.
8. Требования по объему гарантий качества работ: работы должны быть выполнены согласно рекомендациям Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды.
9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёмам и качеству работ в соответствии с требованиями и условиями Договора.
При обнаружении недостатков, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет.
10. Общие требования к выполнению работ:
Инвентаризация проводится в соответствии с графиком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий городского округа город Брянск.
Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (МКД), в местах общего пользования не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.
Инвентаризация осуществляется рабочими группами.
Рабочая группа формируется из представителей администрации, иных организаций, представителей собственников помещений многоквартирных домов, управляющих компаний и ТСЖ.
Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы.
10.1. Общие положения
Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства.
По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). При изменении характеристик территории и расположенных на ней элементов, рекомендуется обеспечить внесение информации о таких изменениях в паспорт.
При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов могут быть использованы Публичная кадастровая карта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо региональная геоинформационная система. Рекомендуется указывать координаты центра двора и координаты границы дворовой территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42).
Оценка площади дворовых территорий должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна составлять не более 10%.
В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.
11. Условия выполнения работ: Подрядчик должен выполнить качественно все работы в объеме, предусмотренном в расчете цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск» и в сроки, установленные Муниципальным контрактом. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.
12. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: нет
13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Роботы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:
- Рекомендации Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;
- Постановление Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;
- Постановление Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;
- Постановление Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.
По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан представить Муниципального заказчика следующий перечень документов, оформленный в установленном порядке:
- паспорт благоустройства территории городского округа город Брянск
- паспорт благоустройства дворовой территории.
Муниципальный заказчик Подрядчик
Зам. председателя ________А.И. Курашов | И.о. директора _______А.П. Мельников |
М.П. | М.П. |
Приложение 1
к Техническому заданию
Классификация и набор характеристик
элементов благоустройства
Приложение № 3
к Договору №10/Еидт
от «30» января 2023 г.
График
проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Фокинском и Володарском районах г. Брянска
№ п/п | Адрес территории | Срок проведения инвентаризации |
1 | ул. Киевская, 65 | Февраль |
2 | ул. Коммунаров, 6 | |
3 | ул. Котовского, д.9 | |
4 | ул. Красных Партизан, 1, 3, 5 | |
5 | ул. Красных Партизан, 10, 10а, 12,14 | |
6 | ул. Красных Партизан, 11 | |
7 | ул. Красных Партизан, 16 | |
8 | ул. Красных Партизан, 20 | |
9 | ул. Красных Партизан, 36, 36а | |
10 | ул. Красных Партизан, 9 | |
11 | ул. Менжинского, 10 | |
12 | ул. Менжинского, 11 | |
13 | ул. Новозыбковская, 11б | |
14 | ул. Новозыбковская, 12 | Март |
15 | ул. Новозыбковская, 14б | |
16 | ул. Новозыбковская, 26 | |
17 | ул. Полесская, 13 | |
18 | ул. Полесская, 14 | |
19 | ул. Полесская, 15 | |
20 | ул. Севская, 13, 15, 17, 19 | |
21 | ул. Строителей, 1, 2 пос Белые Берега | |
22 | ул. Транспортная, 18 | |
23 | ул. Дзержинского, 40 | |
24 | ул. Дзержинского, 42а | |
25 | ул. Дзержинского, 48 | |
26 | ул. Дзержинского, 5 | |
27 | ул. Дзержинского, 7 | Апрель |
28 | ул. Дзержинского, 7а | |
29 | ул. Ермакова, 1 | |
30 | ул. Ермакова, 19 | |
31 | ул. Ермакова, 34 | |
32 | ул. Ермакова, 36 | |
33 | ул. Жилстроя, 2а | |
34 | ул. Жуковского, 23 | |
35 | ул. Жуковского, 26 | |
36 | ул. Игоря Кустова, 40 | |
37 | ул. Карла Маркса, 1, 9, ул. Ленина, 10, 16 | |
38 | ул. Карла Маркса, 10, 11а | |
39 | ул. Киевская, 1 | |
40 | ул. Киевская, 30 | Май |
41 | ул. Киевская, 34 | |
42 | ул. Киевская, 36 | |
43 | ул. Киевская, 40 | |
44 | ул. Киевская, 44 | Май |
45 | ул. Киевская, 44а | |
46 | ул. Киевская, 61 | |
47 | ул. Киевская, 63 | |
48 | ул. Коминтерна, 10, 12, 14, 16, 18 | |
49 | ул. Коминтерна, 2 | |
50 | ул. Коминтерна, 23, 23а | |
51 | ул. Коминтерна, 5 | |
52 | ул. Коминтерна, 8 | |
53 | ул. Коминтерна, 9 | Июнь |
54 | ул. Коммунаров, 35 | |
55 | ул. Коммунаров, 4 | |
56 | ул. Конотопская, 12 | |
57 | ул. Котовского, 1 | |
58 | ул. Котовского, 18 | |
59 | ул. Котовского, 1а | |
60 | ул. Котовского, 20 | |
61 | ул. Котовского, 21 | |
62 | ул. Котовского, 25 | |
63 | ул. Котовского, 27 | |
64 | ул. Котовского, 27а | |
65 | ул. Котовского, 2а | |
66 | ул. Котовского, 3 | Июль |
67 | ул. Котовского, 5 | |
68 | ул. Котовского, 6 | |
69 | ул. Котовского, 7 | |
70 | ул. Котовского, 8 | |
71 | ул. Красных Партизан, 13 | |
72 | ул. Красных Партизан, 15 | |
73 | ул. Красных Партизан, 18 | |
74 | ул. Красных Партизан, 19 | |
75 | ул. Красных Партизан, 19а | |
76 | ул. Красных Партизан, 21 | |
77 | ул. Красных Партизан, 22 | |
78 | ул. Красных Партизан, 25 | |
79 | ул. Красных Партизан, 26 | Август |
80 | ул. Красных Партизан, 27 | |
81 | ул. Красных Партизан, 29 | |
82 | ул. Красных Партизан, 30 | |
83 | ул. Красных Партизан, 34 | |
84 | ул. Красных Партизан, 43 | |
85 | ул. Красных Партизан, 45 | |
86 | ул. Красных Партизан, 6 | |
87 | ул. Красных Партизан, 7 | |
88 | ул. Красных Партизан, 8 | |
89 | ул. Менжинского, 1 | |
90 | ул. Менжинского, 11а | |
91 | ул. Менжинского, 13 | |
92 | ул. Менжинского, 25 | Сентябрь |
93 | ул. Менжинского, 4 | |
94 | ул. Менжинского, 8 | |
95 | ул. Менжинского, 9а | |
96 | ул. Набережная, 13, 14 | |
97 | ул. Новая, 1, 3, 5, 7 | Сентябрь |
98 | ул. Новая, 2, 4 | |
99 | ул. Новая, 6, 8 | |
100 | ул. Новозыбковская, 11 | |
101 | ул. Новозыбковская, 15 | |
102 | ул. Новозыбковская, 16, 16а, 18, 18а | |
103 | ул. Новозыбковская, 17 | |
104 | ул. Новозыбковская, 17а | |
105 | ул. Новозыбковская, 19 | Октябрь |
106 | ул. Новозыбковская, 24 | |
107 | ул. Новозыбковская, 3Б | |
108 | ул. Новозыбковская, 3В | |
109 | ул. Новозыбковская, 4 | |
110 | ул. Новозыбковская, 5 | |
111 | ул. Новозыбковская, 9/1 | |
112 | ул. О. Кошевого, 23 | |
113 | ул. О. Кошевого, 74 | |
114 | ул. О. Кошевого, 75 | |
115 | ул. О. Кошевого, 76 | |
116 | ул. О. Кошевого, 76б | |
117 | ул. О. Кошевого, 78 | |
118 | ул. О. Кошевого, 80 | Ноябрь |
119 | ул. Полесская, 10 | |
120 | ул. Полесская, 16 | |
121 | ул. Полесская, 18 | |
122 | ул. Полесская, 2 | |
123 | Ул. Академика Королева, д. 11 | |
124 | Ул. Энгельса д. 6а, ул. Пушкина, д. 22,24 | |
125 | ул. Менжинского, 15, ул. Богдана Хмельницкого, 39 |
Муниципальный заказчик Подрядчик
Зам. председателя ________А.И. Курашов | И.о. директора _______А.П. Мельников |
М.П. | М.П. |
Комментарии (0)