Договор № 9/Еидт

на выполнение работ

г. Брянск                                                                                                                «30» января 2023 г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, действующий от имени и в интересах городского округа город Брянск, именуемый  в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Курашова Александра Ивановича, действующего на основании приказа комитета по ЖКХ от 01.09.2021 №25/06-103, с одной стороны, Муниципальное унитарное предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска (МУП «АПБ» г. Брянска), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице и.о. директора Мельникова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»/ «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор  о нижеследующем.

I.  Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать её результат Муниципальному заказчикув установленные настоящим Договором сроки.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу по капитальному ремонту объекта:«Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Советском и Бежицком районах г. Брянск», в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий утвержденным Постановлением от 24.12.2018 № 682-п, техническим заданием на выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору)и графиком проведения инвентаризации дворовых территорий в городе Брянске(Приложение №3 к настоящему Договору) в объеме 125 дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

II. Сроки выполнения работ. 

2.1. Срок выполнения работ:

начала выполнения работ: 01 февраля 2023

окончание выполнения работ: 20 ноября 2023 г.

2.2. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

III. Производство работ.

            3.1. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

            3.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте и координирует работу субподрядных организаций (в случае их привлечения).

3.3. Работа считается выполненной после подписания Муниципальным заказчиком                           и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работи передачи паспортов благоустройства территорий по каждой дворовойтерритории, согласованные сглавами районных администраций, представителями управляющей компании, председателем и заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, а также паспорт благоустройства территории городского округа город Брянск.

3.5. Спорные вопросы между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком решаются путем переговоров.

IV. Цена Договора.

4.1. Цена настоящего Договора твердая и составляет  (руб., 00 коп.) руб., из них НДС – не облагается, в соответствии с Протоколом коэффициента снижения(Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2.   Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

V. Права и обязанности сторон.

5.1. Права Муниципального заказчика:

5.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2. Приостановить ход реализации настоящего Договора в случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков выполняемой работы в установленные ему Представителем сроки, до принятия дальнейшего решения Муниципальным заказчиком.

5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.

5.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии и случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

5.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.                      При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять финансирование работы за счёт средств бюджета городского округа город Брянск.

5.2.2. Проводить оплату выполненных и принятых объёмов работ путём перечисления Подрядчику средств по безналичному расчету.

5.2.3. Производить расчёты с Подрядчиком с учётом выполненных и принятых объёмов работ в пределах установленной цены Договора. 

5.2.4. Предъявлять претензии, применять меры ответственности, предусмотренные действующими законодательными актами, к Подрядчику, допустившему ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Своевременно осуществлять приемку выполненной Работы.

5.3. Права Подрядчика:

Подрядчик имеет право:

         5.3.1. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков.

5.4. Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан:       

5.4.1 Выполнить работы в соответствии с:

- Рекомендациями Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;

- Постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;

- Постановлением Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;

- Постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.

5.4.2. Выполнить качественно, все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.3. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все недостатки, выявленные в процессе выполнения работ в срок, установленный Актом с указанием недостатков выполненных работ.

5.4.4.   Нести ответственность за качество и сроки выполнения работ, в том числе при привлечении третьего лица для выполнения обязательств по настоящему Договору.

            5.4.5. При нанесении ущерба своими действиями Муниципальному заказчику либо третьим лицам в ходе выполнения работ либо вследствие недостатков выполненных работ в полном объеме возместить нанесенный ущерб или выполнить за свой счет работы по устранению ущерба. Вид возмещения ущерба определяется по выбору  лица, которому причинен вред.

            5.4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Муниципального заказчика в _2_- дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в _3_- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и  направлениях продолжения работ.

5.4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего Договора.

5.5. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёмам и качеству работ в соответствии с требованиями и условиями  Договора.

5.6 При обнаружении недостатков, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет.

                                                       VI. Приемка выполненных работ            

6.1. Предусмотренные настоящим Договором работы осуществляются в полном соответствии с техническим заданиемна выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и графиком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий (Приложение №3 к настоящему Договору).

6.2. По завершению работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчикуАкта сдачи-приемки выполненных работ и передачи паспортов благоустройства территорий по каждой дворовой территории, согласованные сглавами районных администраций, представителями управляющей компании, председателем и заместителем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, а также паспорта благоустройства территории городского округа город Брянск.

            6.3. Если при приемке выполненных работ будут обнаружены недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то комиссионно составляется акт с указанием этих недостатков и сроков их исправления Подрядчиком за свой счет. 

6.4. Приемочная комиссия в течение 2 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ или отдельного этапа выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре в соответствии с Приложение №2 (Техническое задание на выполнения работ).

6.5. Результаты приемочной комиссии оформляются в виде Акта, содержащего предложения об устранении выявленных нарушений требований Договора с указанием срока их устранения, обязательны для исполнения Подрядчиком. 

VII. Порядок расчетов.

             7.1. Основанием для взаиморасчетов между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком является представленныйАкт сдачи-приемки, подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, согласованный представителем районной администрации.

7.2. Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету в сумме руб. за счет средств бюджета городского округа город Брянск.

7.3. Оплата  заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора производится не более десяти рабочих  дней с даты подписания заказчиком  документа о приемке, согласно ч.13.1  ст. 34  ФЗ - № 44.

IIX. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени) от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа, Размер которого устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042): 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.:

а) 10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает                    3 млн. рублей;

б) 5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе: нарушение сроков исполнения, указанных в распоряжениях, предписаниях Муниципального заказчика; неприбытие Подрядчика  для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах) которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде суммы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

8.7. Штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет городского округа город Брянск, по указанным Муниципальным заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Муниципальному заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.12. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Муниципальный заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Муниципальный заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

8.13. В случае, если Муниципальный  Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить муниципальному  заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8.14. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.         

8.15. Подрядчик возмещает в полном объеме Муниципальный заказчик и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

IX. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение Договорных обязательств, в результате действия обстоятельств непреодолимой силы(которые нельзя было предвидеть и предотвратить при данных условиях): стихийные бедствия, пожары, обстоятельство общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки), запретительные меры государственных органов. К таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления, в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или  по вине другой стороны.

X. Расторжение Договора.

10.1.a) по взаимному соглашению Сторон;

б) по решению Арбитражного суда;

в)в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ (в т.ч. с учетом норм части 2-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в том числе:

- если Подрядчик допустил просрочку срока окончания работ (любого из этапов), отраженных в пункте2.1 Договора, более чем на 10 календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатав установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

10.2. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора:

1) Муниципальный заказчик направляет в адрес Подрядчика с использованием почтовой связи решение об одностороннем отказе от исполнения Договора за подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика; 

2) Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

XI. Порядок разрешения споров.

11.1. Споры и разногласия в связи с Договором, Стороны обязаны, до обращения с этим требованием в суд, решать путём направления другой Стороне по Договору письменных претензий, обосновывающих это требование. Срок рассмотрения письменных претензий –                      10 календарных дней.

11.2. Направившая претензию Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд  Брянской области, если требования не удовлетворено в течение 10 календарных дней со дня получения претензии.

XII. Заключительные положения.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует                         до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два экземпляра – Муниципальному заказчику, один – Подрядчику. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае изменения юридического адреса, названия, банковских реквизитов у одной из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, осуществленные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую его часть.

12.5. Перечень приложений к Договору.

12.5.1. Протокол согласования коэффициента снижения;

12.5.2. Техническое задание на выполнения работ;

12.5.3. График проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск.

XIII. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Приложение № 1 

к Договору   №9/Еидт

                         от «30» января 2023 г.       

ПРОТОКОЛ

согласования коэффициента снижения  

на выполнение работ по объекту: 

«Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск»

                                                                                                                            руб. 

Ксн не подлежит корректировке в продолжении всего периода производства работ.  

      Муниципальный заказчик                               Подрядчик

Приложение № 2

к Договору   №9 /Еидт

                          от «30» января 2023 г.       

Техническое задание на выполнение работ

1. Описание объекта закупки:Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Советском и Бежицком районах г. Брянск.

Основными целями инвентаризации является оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, в том числе формирования перечня дворовых, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, оценки их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства, составление паспортов благоустройства объектов.

2. Объем выполняемых работ: 125 дворовых территорий

3. Место выполнения работ: административные районы городского округа город Брянск.

4. Сроки выполнения работ: 

начала выполнения работ: 01 февраля 2023

окончание выполнения работ: 20 ноября 2023 г.

5.Сведения о включенных (не включенных) в цену услуги расходах,  сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей транспортные  и прочие расходы, связанные с выполнением работ, расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными или нормативными актами.

6. Виды выполняемых работ: проведение инвентаризации и паспортизации дворовых территорий согласно приложению  №3 к Договору

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ::

- Рекомендациями Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;

- Постановление Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;

- Постановление Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;

- Постановление Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.

8. Требования по объему гарантий качества работ: работы должны быть выполнены согласно рекомендациям Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объёмам и качеству работ в соответствии с требованиями и условиями  Договора.

При обнаружении недостатков, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет.

10. Общие требования к выполнению работ:

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком проведения инвентаризации   благоустройства дворовых территорий городского округа город Брянск.

Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (МКД), в местах общего пользования не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

Инвентаризация осуществляется рабочими группами. 

Рабочая группа формируется из представителей администрации, иных организаций, представителей собственников помещений многоквартирных домов, управляющих компаний и ТСЖ.

Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы.

10.1. Общие положения

Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства.

По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). При изменении характеристик территории и расположенных на ней элементов, рекомендуется обеспечить внесение информации о таких изменениях в паспорт.

При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов могут быть использованы Публичная кадастровая карта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо региональная геоинформационная система. Рекомендуется указывать координаты центра двора и координаты границы дворовой территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42).

Оценка площади дворовых территорий должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна составлять не более 10%.

В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории. 

1. Инвентаризация дворовых территорий.
   1. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов. 
   2. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.
   3. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.
   4. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие характеристики:

• границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы дворовой территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42);
  • перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию в соответствии со справочником Федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС), при отсутствии адреса в ФИАС орган местного самоуправления инициирует процедуру добавления адреса в справочник ФИАС в соответствии с требованиями по ведению справочника ФИАС, установленными Федеральной налоговой службой России;
  • перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;
  • площадь дворовой территории в квадратных метрах (не благоустраиваемая, а общая), округление до целого числа;
  • площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории, округленное до целого числа;
  • информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенное в таком многоквартирном доме, при этом указать один из вариантов: муниципальное, государственное, неразграниченное, частное, в форме общедомового имущества с указанием адреса или общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с указанием адреса);
  • дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;
  • перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой территории.
  • Описание элементов благоустройства
    1. По каждому элементу благоустройства рекомендуется сделать одну или несколько фотографий, в соответствии с требованиями, приведенными в пунктах 10.10.6.3 – 10.10.6.5.
    2. По каждому элементу благоустройства рекомендуется указать географические координаты в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42). В зависимости от геометрических свойств элемента, указываются либо координаты центра элемента благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии. Рекомендации по определению типа геометрического объекта для фиксации положения элемента в приведены в пункте 10.4.
    3. При необходимости, при описании элемента благоустройства могут быть добавлены текстовые комментарии. 
    4. По каждому элементу благоустройства должен быть зафиксирован класс и подкласс в соответствии с пунктом 10.5.
    5. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории должны быть заполнены характеристики в соответствии с пунктом 10.5.

1. Рекомендации по определению геометрического объекта для фиксации положения и размеров элемента благоустройства.
   1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна). 
   2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах отнесенное к 2 метрам не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).
   3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах отнесенное к 2 метрам превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза, производится фиксация точек границы элемента благоустройства и производится оценка площади объекта (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).
   4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров элемента благоустройства (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).
   5. В случае, если на территориально обособленном участке дворовой территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов.
2. Классификация и атрибуты элементов благоустройства.
   1. Элементы благоустройства дворовых и общественных территорий рекомендуется разделить на классы и подклассы. Перечень классов и подклассов устанавливается субъектом Российской Федерации в зависимости от региональных особенностей. Примерный перечень классов и подклассов элементов благоустройства приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию. 
   2. Для каждого подкласса элементов благоустройства в зависимости от региональных особенностей субъектом Российской Федерации устанавливается перечень характеристик, обязательных к заполнению. Минимальный перечень характеристик по каждому подклассу элемента благоустройства, обязательных к заполнению, приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3. Передача результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ
   1. Результаты инвентаризации будут заносится в систему ГИС ЖКХ в Модуль «Формирование комфортной городской среды» (далее – Модуль). Возможен как ручной ввод данных, так и автоматизированный. 
   2. Для ручного ввода данных может быть использован графический интерфейс в Модуле, который доступен пользователю с функцией «Орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение программы «Формирование современной городской среды»». Подробная инструкция по работе с Модулем приедена в Руководстве пользователя «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», которое размещено на официальном сайте ГИС ЖКХ в разделе «Регламенты и инструкции».
   3. Для автоматизированного учета данных может быть использован программный интерфейс. Для передачи структурированных данных используется формат JSON, для передачи изображений – формат JPEG. 
      1. Размер используемых для внесения в Модуль фотографий должен быть не менее 1024 пикселей на 768 пикселей, размерность глубины цвета должна быть не менее 24 бита. Допустимы следующие форматы фотографий: JPEG и TIF.
         1. В правом нижнем углу фотографии должна быть подпись, содержащая информацию о дате и времени, координатах местонахождения элемента благоустройства и категории элемента благоустройства.
            1. При подготовке фотоматериалов не допускается:

• многократное использование одних и тех же фотографий для разных объектов и территорий;
• использование в качестве изображений объектов и территорий скриншоты из сторонних программ (спутниковые карты, снимки из картографических сервисов и том подобное)
• использование в качестве изображений объектов и территорий скан-копий эскизных проектов и иные графические материалы, сделанные не в процессе натурного обследования;
• использование фотографий общего плана дворовой и общественной территории для графического отображения элемента благоустройства. Каждый из объектов благоустройства должен быть четко виден на фотографии.

11. Условия выполнения работ: Подрядчик должен выполнить качественно все работы в объеме, предусмотренном в расчете цены договора на выполнение  работ по капитальному ремонту объекта: «Инвентаризация и паспортизация дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа город Брянск» и в сроки, установленные Муниципальным контрактом. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.

12. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: нет

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:          Роботы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе: 

- Рекомендации Минстроя России к процессу инвентаризации территории поседений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды;

- Постановление Правительства Брянской области от 24.12.2018 №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»;

- Постановление Брянской городской администрации от 22.03.2022 № 911-п «Об утверждении Положения о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске;

- Постановление Брянской городской администрации от 21.03.2022 № 891-п «Об утверждении состава рабочих групп по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, паспортов благоустройства территории городского округа город Брянск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе Брянске.

1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг: 

По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан представить Муниципального заказчика следующий перечень документов, оформленный  в установленном порядке:

- паспорт благоустройства территории городского округа город Брянск

- паспорт благоустройства дворовой территории.

      Муниципальный заказчик                               Подрядчик

Приложение 1

к Техническому заданию

Классификация и набор характеристик
 элементов благоустройства

1. Класс "Строения"
   1. Подкласс "Жилое"
      1. Занимаемая площадь            
      2. Тип (МКД, ИЖС, Блокированный)
      3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта)
         
          
2. Подкласс "Нежилое капитальное"
   1. Занимаемая площадь            
   2. Тип (Гараж, Офисное здание, Магазин, трансформаторная подстанция, хозяйственна постройка, Туалет, Учреждение культуры, Учреждение образования, Лечебное учреждение, Тепловой пункт, Незавершенный, Заброшенный, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта)
      
       
3. Подкласс "Нежилое некапитальное"
   1. Занимаемая площадь            
   2. Тип (Торговый павильон, Гараж, Хозяйственный объект, Навес для автомобилей, Трансформаторная подстанция, Иное))
   3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта)
      
       
4. Класс "Элементы озеленения"
   1. Подкласс "Газон"
      1. Площадь
      2. Тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой)
      3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления)
         
          
5. Подкласс "Цветник"
   1. Тип (Клумба, Горка, Палисадник, Подвесной, Другое)
   2. Размер (до 0.5 метров, 0.5-1 метр, 1-2 метра, более 2 метров)
   3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления)
      
       
6. Подкласс "Дерево"
   1. Вид (Вечнозеленое, Листопадное неплодовое, Листопадное плодовое)
   2. Высота (до 1 метра, 1-2 метра, 2-4 метра, более 4 метров)
   3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены)
      
       
7. Подкласс "Живая изгородь"
   1. Протяженность
   2. Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники; цветущие; вьющиеся)
   3. Высота (до 0.5 метров, 0.5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров)
   4. Техника ухода (формированная; свободно растущая)
   5. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления)
      
       
8. Подкласс "Кустарник"
   1. Вид (Листопадный, Вечнозеленый, Цветущий, Плодовый)
   2. Высота (до 0.5 метров, 0.5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров)
   3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены)
      
       
9. Подкласс "Вертикальное озеленение"
   1. Площадь
   2. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены)
      
       
10. Класс "Плоскостные и линейные"
    1. Подкласс "Автопарковка"
       1. Количество парковочных мест
       2. Количество выделенных парковочных мест для инвалидов
       3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Газонная решетка, Грунт, Иное)
       4. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта)
       5. Наличие обозначения (Разметка и знак, Только разметка, Только знак, Отсутствует)
       6. Габариты места парковки (ширина)

1. Подкласс "Детская площадка"
   1. Площадь
   2. Покрытие (Грунт, Газон, Полимерное, Плиточное, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)
   4. Возрастная группа (от 3 до 6 лет; от 7 до 16 лет; универсальная)

1. Подкласс "Площадка для выгула собак"
   1. Площадь
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует восстановления)
   3. Наличие ограждения

1. Подкласс "Спортивная площадка"
   1. Площадь
   2. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта)
   3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Газон, Грунт, Полимерное покрытие, Иное)
   4. Вид спорта (Футбол, Теннис, Волейбол, Хоккей, Баскетбол, Экстремальный вид спорта, Другое)
   5. Освещение спортивной зоны (Специальное освещение, Только за счет общедворовых фонарей, Освещение отсутствует)

1. Подкласс "Велодорожка"
   1. Ширина дорожки
   2. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта)
   3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Грунт, Полимерное покрытие, Иное)

1. Подкласс "Контейнерная площадка"
   1. Площадь
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)
   3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Грунт, Иное)
   4. Наличие места для КГО
   5. Количество контейнеров

1. Подкласс "Велопарковка"
   1. Площадь
   2. Количество парковочных мест
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)

1. Подкласс "Тротуар"
   1. Ширина
   2. Покрытие (Асфальт, Бетон, Плитка, Брусчатка, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)
   4. Фотографии повреждений покрытия с линейкой

1. Подкласс «Дворовой проезд"
   1. Ширина
   2. Покрытие (Асфальт, Бетон,  Грунт, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта)
   4. Фотографии повреждений покрытия с линейкой

1. Класс "МАФ"
   1. Подкласс "Накопитель ТКО"
      1. Тип (Контейнер, Бункер, Урна)
      2. Материал (Металл, Пластик, Бетон, Иное)
      3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)
      4. Вместимость, куб.м.
      5. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется)

1. Подкласс "Оснащение детских площадок"
   1. Тип (Песочница, Карусель, Качели, Горка, Качалка, Домик, Балансир, Комплексный объект, Иное)
   2. Материал опор (Металл, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Материал сидения (Металл, Пластик, Дерево, Иное)
   4. Тип подвеса (Веревочный подвес, Цепной подвес, Жесткий подвес, Иное)
   5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)
   6. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется)

1. Подкласс "Скамья"
   1. Ширина (сантиметров)
   2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)
   4. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется)
   5. Наличие спинки (Есть, Нет)

1. Подкласс "Стол"
   1. Размер
   2. Форма (прямоугольный, круглый)
   3. Назначение (шахматный стол, теннисный, декоративный, универсальный)
   4. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное)
   5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Спортивный инвентарь"
   1. Тип (Тренажер, Параллельные брусья, Турник, Шведская стенка, Иное)
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Беседка"
   1. Площадь
   2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Терраса"
   1. Площадь
   2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Навес"
   1. Площадь
   2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Фонтан"
   1. Размер (до 0.5 метров, 0.5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров)
   2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Спортивный инвентарь"
   1. Тип (Тренажер, Параллельные брусья, Турник, Шведская стенка, Иное)
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Класс «Иное»

1. Подкласс "Пандус"
   1. Ширина
   2. Перепад высот
   3. Покрытие (Бетон, Дерево, Металл, Иное)
   4. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)
   5. Является ли откидным

1. Подкласс "Устройство преграждения пути"
   1. Ширина проезда
   2. Тип устройства (Шлагбаум, Ворота, Цепь, Парковочный столбик, Иное)
   3. Материал (Металл, Дерево, Бетон, Пластик, Иное)
   4. Механизация (Автоматический, Ручной, Иное)
   5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта)
      
       
2. Подкласс "Светильник"
   1. Тип (Ртутный, Галогеновый, Люминисцентный, Накаливания, Светодиодный, Иное)
   2. Высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, настенный)
   3. Тип опоры (Металлическая опора, Деревянная опора, Бетонная опора, Настенная установка, Иное)
   4. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)
   5. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется)

1. Подкласс "Информационный стенд"
   1. Назначение
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Подкласс "Ограждение"
   1. Протяженность
   2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)
   4. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется)
   5. Тип (Сплошное, С просветами)

1. Подкласс "Водоем"
   1. Тип (Пруд, Каскад, Ручей, Иное)
   2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

1. Люк подземных коммуникаций
   1. Тип люка (Коммуникации связи, Канализационный колодец, Колодец водоснабжения, Иное)

1. Подкласс "Опоры ЛЭП"
   1. Высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, настенный)
   2. Тип опоры (Металлическая опора, Деревянная опора, Бетонная опора, Иное)
   3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены)

Приложение № 3

к Договору   №9 /Еидт

                          от «30» января 2023 г.       

График 

проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Советском и Бежицком районах г. Брянска

      Муниципальный заказчик                               Подрядчик